一起疑難復(fù)雜的租賃合同糾紛案，一審法院作出的判決明顯不當(dāng)，委托人依法提起上訴，這是李廣成律師撰寫的《民事上訴狀》，詳細(xì)、充分地闡述了一審判決在事實(shí)認(rèn)定和法律適用等方面存在的問題。

民事上訴狀
上訴人（原審原告、反訴被告）：山西XX科技有限公司，住所地：山西省太原市XX區(qū)XX號XX商務(wù)中心XX層XX號，統(tǒng)一社會信用代碼：91140100MA0XXXXXXX，法定代表人：王XX，職務(wù)：總經(jīng)理。
委托代理人：李廣成律師，山西嘉迪律師事務(wù)所律師。
被上訴人（原審被告，反訴原告）：山西XX租賃有限公司，住所地：山西省太原市XX區(qū)XX路XX號，統(tǒng)一社會信用代碼：9114000011XXXXXXX，法定代表人：張XX，職務(wù)：總經(jīng)理。
被上訴人（原審被告）：山西XX集團(tuán)有限公司，住所地：山西省太原市XX區(qū)XX路XX號，統(tǒng)一社會信用代碼：91140000MA0XXXXXXX，法定代表人：賈XX，職務(wù)：董事長。
被上訴人（原審被告）：中國建筑XX工程局有限公司，住所地：廣州市XX區(qū)XX路XX號，統(tǒng)一社會信用代碼：91440000214XXXXXXX，法定代表人：易XX，職務(wù)：董事長。
上訴人因與被上訴人山西XX租賃有限公司（以下簡稱XX租賃公司）、山西XX集團(tuán)有限公司、中國建筑XX工程局有限公司（以下簡稱中建X局公司）租賃合同糾紛一案，不服臺山市人民法院作出的（2024）粵0781民初XX號民事判決，現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請求：
1、維持（2024）粵0781民初XX號民事判決第四項，撤銷（2024）粵0781民初XX號民事判決第一、二、三項，改判支持上訴人全部訴訟請求，或?qū)⒈景赴l(fā)回臺山市人民法院重審；
2、本案一、二審訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

事實(shí)與理由：
一、一審法院僅以租賃合同的約定作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)，未查明租賃合同的實(shí)際履行情況，沒有全面查清案件事實(shí)。
（一）本案基本事實(shí)
1、廣東XX科技有限公司（以下簡稱XX科技公司）將案涉租賃物出租給上訴人，上訴人出租給XX租賃公司，XX租賃公司再出租給中建X局公司，中建X局公司是案涉租賃物的最終實(shí)際使用人。
2、為了減少交易環(huán)節(jié)和節(jié)省交易成本，案涉租賃物由XX科技公司直接送至中建X局公司的項目（保利和公館項目（3#、4#、5#、6#樓））工地，租賃結(jié)束后由中建X局公司直接退給XX科技公司，即案涉租賃物的進(jìn)場（送貨）和退場（退貨）均由XX科技公司和中建X局公司之間直接對接和完成。
3、雖然租賃合同約定XX租賃公司的張XX為材料收料人，但由于案涉租賃物是由XX科技公司直接送至中建X局公司項目工地，由中建X局公司的人員進(jìn)行收料確認(rèn)，XX租賃公司實(shí)際并未經(jīng)手案涉租賃物，這就是為何租賃物進(jìn)場單和退場單上沒有XX租賃公司授權(quán)人張XX簽名，以及送貨單記載的發(fā)貨單位和物資退場單記載的收貨單位與租賃合同約定的送貨人和收貨單位不一致的原因。
（二）一審法院未查明甚至未調(diào)查租賃合同的實(shí)際履行情況，僅以進(jìn)退場單據(jù)上沒有租賃合同約定的授權(quán)人簽名，單據(jù)記載的發(fā)貨和收貨單位與租賃合同約定的發(fā)貨和收貨單位不符為由，就對上訴人提交的材料進(jìn)場單和退場單不予采納，實(shí)屬錯誤，應(yīng)予糾正。
1、本案中，案涉租賃物系由XX科技公司直接送至中建X局公司項目工地，而且租賃物進(jìn)場和退場單據(jù)上有XX科技公司和中建X局公司人員的簽字，雙方對租賃物的進(jìn)退場情況進(jìn)行了確認(rèn)。
2、XX科技公司與上訴人的租賃合同，上訴人與XX租賃公司的租賃合同，XX租賃公司與中建X局公司的租賃合同，約定的租賃物均為鋁合金模板，且均用于保利和公館項目3#、4#、5#、6#樓工程，而該項目工程有且只有一個，租賃物進(jìn)場和退場只有一次，即三份租賃合同中的租賃物是同一的，即本案案涉租賃物。
3、為了減少交易環(huán)節(jié)和成本，案涉租賃物由XX科技公司直接交付給中建X局公司，等同于或者可以視為XX科技公司將租賃物交付給上訴人，上訴人再將租賃物交付給XX租賃公司，XX租賃公司又交付給中建X局公司。而且，XX租賃公司對案涉租賃物由XX科技公司直接交付給中建X局公司的履行方式是同意和認(rèn)可的，否則，XX租賃公司不會向上訴人支付租賃費(fèi)。因此，中建X局公司對租賃物進(jìn)退場情況的確認(rèn)可以視為XX租賃公司對（上訴人交付的）租賃物進(jìn)退場情況的確認(rèn)。
綜上，雖然進(jìn)退場單據(jù)上沒有租賃合同約定的授權(quán)人簽名，單據(jù)記載的發(fā)貨和收貨單位與租賃合同約定的發(fā)貨和收貨單位不符，但不能據(jù)此否定上訴人已向XX租賃公司交付租賃物的客觀事實(shí)。
據(jù)此，一審法院所謂上訴人提供的證據(jù)不足以證實(shí)向XX租賃公司提供鋁合金模板的具體數(shù)量和租賃期限的認(rèn)定，與在案證據(jù)和客觀事實(shí)嚴(yán)重不符，顯屬錯誤，應(yīng)予糾正。

（三）一審法院僅以上訴人與XX租賃公司之間租賃合同的約定作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)，未查明合同的實(shí)際履行方式和實(shí)際履行情況，對于與合同約定不符的證據(jù)和事實(shí)不予認(rèn)定，實(shí)屬不當(dāng)，請二審法院予以糾正。
在合同糾紛實(shí)踐當(dāng)中，合同實(shí)際履行情況與合同約定內(nèi)容不符的情況非常普遍，但不能因?yàn)橄嚓P(guān)材料和事實(shí)與合同約定不符，就輕易對其關(guān)聯(lián)性不予認(rèn)定，甚至不予調(diào)查，而是應(yīng)當(dāng)查明合同的實(shí)際履行情況及相關(guān)材料和事實(shí)與合同約定不符的原因，如此才能查明案件事實(shí)，實(shí)現(xiàn)案件的公正審理。
二、一審法院以上訴人提供的證據(jù)不足以證實(shí)其向XX租賃公司提供的鋁合金模板具體數(shù)量及租賃期限，且雙方未就租金進(jìn)行結(jié)算為由，不支持上訴人主張的租金，實(shí)屬錯誤，應(yīng)予糾正。
1、如前所述，上訴人提供的材料進(jìn)場單（證據(jù)6）和物資退場單（證據(jù)7）已充分證明上訴人向XX租賃公司提供租賃物的具體數(shù)量及租賃期限。
2、根據(jù)租賃合同的約定，本案租金是按照面積計算的，但估算量不作為結(jié)算依據(jù)，最終結(jié)算工程量以實(shí)際工程量（面積）計算為準(zhǔn)，一審法院在案涉項目3#、4#、5#、6#樓的面積確定，單價也確定，實(shí)際租金完全可以確定和認(rèn)定的情況下，卻以雙方?jīng)]有結(jié)算為由，按照合同暫定價認(rèn)定租金，不僅與客觀事實(shí)不符，也違背了租賃合同關(guān)于結(jié)算的約定。
3、上訴人之所以提起訴訟，正是由于XX租賃公司怠于結(jié)算，并以未結(jié)算為由一直拖欠上訴人租金和其他款項，嚴(yán)重侵害了上訴人合法權(quán)益，上訴人是無奈之下才起訴的，一審法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)上訴人提供的相關(guān)證據(jù)和材料，對實(shí)際租金作出認(rèn)定，而不是簡單地以雙方?jīng)]有結(jié)算為由，違背租賃合同關(guān)于結(jié)算的約定，按照合同暫定價結(jié)算租金。
4、同理，一審法院以上訴人與XX租賃公司沒有對租金結(jié)算為由，對上訴人主張的違約金及逾期付款損失不予支持，同樣是錯誤的，應(yīng)予糾正。

三、上訴人主張的變更費(fèi)用、模板開孔損壞費(fèi)、材料賠償費(fèi)、超期租賃費(fèi)均具有事實(shí)和法律依據(jù)，一審法院對上述費(fèi)用不予支持，實(shí)屬錯誤，應(yīng)予糾正。
（一）一審法院以上訴人提供的變更費(fèi)用確認(rèn)單、開槽模板明細(xì)清單、損壞模板費(fèi)用確認(rèn)單、現(xiàn)場開洞模板清單、費(fèi)用確認(rèn)單、甲方變更費(fèi)用確認(rèn)單、費(fèi)用確認(rèn)函、水電開孔明細(xì)單上沒有XX租賃公司授權(quán)人員簽名或XX租賃公司蓋章，XX租賃公司與中建X局公司的約定不能視為與上訴人的約定為由，對上訴人提供的上述單據(jù)不予采納，屬于認(rèn)定事實(shí)錯誤，應(yīng)予糾正。
1、中建X局公司系案涉租賃物的實(shí)際使用人，租賃物的變更、開孔等情況是在中建X局公司的使用過程中發(fā)生的，租賃物的具體使用、變更、開孔等情況，應(yīng)當(dāng)由中建X局公司進(jìn)行確認(rèn)。
2、上述變更費(fèi)用確認(rèn)單、開槽模板明細(xì)清單、損壞模板費(fèi)用確認(rèn)單、現(xiàn)場開洞模板清單、費(fèi)用確認(rèn)單、甲方變更費(fèi)用確認(rèn)單、費(fèi)用確認(rèn)函、水電開孔明細(xì)單，均系XX租賃公司發(fā)給中建X局公司讓其對租賃物在使用過程中所發(fā)生的變更、開孔、損壞等情況進(jìn)行確認(rèn)的，屬于單方確認(rèn)函或承諾函，不需要XX租賃公司人員的簽字或蓋章，只需中建X局公司人員單方簽字即可有效。
3、如前所述，上述單據(jù)屬于單方確認(rèn)函或承諾函，并非雙方之間的約定文件，而且，退一步講，即使屬于雙方之間的約定，基于各方之間的轉(zhuǎn)租關(guān)系，案涉租賃物由XX科技公司直接交付中建X局公司，中建X局公司系租賃物的實(shí)際使用人，存在租賃關(guān)系的各方均以中建X局公司對租賃物的實(shí)際租賃情況作為相互依次結(jié)算的依據(jù)，XX科技公司向中建X局公司交付租賃物，可以視為上訴人向XX租賃公司交付租賃物，同理，中建X局公司就租賃物的實(shí)際使用、變更、損壞等情況與XX租賃公司之間的確認(rèn)，也應(yīng)視為XX租賃公司與上訴人之間的確認(rèn)。
綜上，一審法院以所謂XX租賃公司與中建X局公司的約定不能視為與上訴人的約定，未能證實(shí)費(fèi)用產(chǎn)生情況為由，不支持上訴人主張的變更費(fèi)和模板開孔損壞費(fèi)，屬于認(rèn)定事實(shí)錯誤，應(yīng)予糾正。
（二）材料賠償費(fèi)
如前所述，案涉租賃物由XX科技公司直接交付給中建X局公司，等同于或者可以視為上訴人將租賃物交付給XX租賃公司，而且XX租賃公司對此是同意和認(rèn)可的。而且，材料進(jìn)場單（證據(jù)6）和材料退場單（證據(jù)7）上有XX科技公司和中建X局公司人員的簽字，客觀、真實(shí)地記載了案涉租賃物的進(jìn)退場情況。
上訴人提供的《臺山保利和公館3#4#5#6#租賃物進(jìn)退場明細(xì)表》（證據(jù)15）是根據(jù)材料進(jìn)場單（證據(jù)6）和材料退場單（證據(jù)7）統(tǒng)計和計算得出的，所有數(shù)據(jù)均來源于原始的進(jìn)場單和退場單，充分證明了案涉租賃物的丟失情況。根據(jù)租賃合同第4.3條和第8.7條的約定，XX租賃公司應(yīng)當(dāng)支付上訴人材料賠償費(fèi)696649.52元。
據(jù)此，根據(jù)上訴人提供的進(jìn)退場單據(jù)，完全可以對租賃物的丟失情況和賠償數(shù)額予以認(rèn)定，一審法院以上訴人未能提供證據(jù)證實(shí)為由，不支持材料賠償費(fèi)，屬于認(rèn)定事實(shí)錯誤，應(yīng)予糾正。
（三）超期租賃費(fèi)
根據(jù)《租賃合同》第17.17條之約定，租期延期超過一個月后按該棟鋁模板面積以2.5元*m2/天計取超期租賃費(fèi)用，根據(jù)上訴人提供的工作聯(lián)系函（證據(jù)8）和混凝土抗壓強(qiáng)度檢測報告（證據(jù)17）可知，案涉項目3#、5#、6#樓超期依次為43天、100天、97天，超期租賃費(fèi)依次為202162.78元、476510.95元、456041.62元，共計1134715.35元，根據(jù)合同約定和上訴人提供的證據(jù)，上述超期租賃費(fèi)應(yīng)當(dāng)予以支持。
一審法院以上訴人提供的證據(jù)不足以證實(shí)其向XX租賃公司提供的鋁合金模板具體數(shù)量及租賃期限為由，不支持超期租賃費(fèi)，屬于認(rèn)定事實(shí)錯誤，應(yīng)予糾正。

四、對于上訴人提供的證據(jù)復(fù)印件，一審法院依法應(yīng)當(dāng)予以采納。
1、上訴人提供原件確有困難。
由于中建X局公司是案涉租賃物的最終承租人和實(shí)際使用人，與租賃相關(guān)的工作聯(lián)系函、工程量進(jìn)度申報表、變更費(fèi)用確認(rèn)單、費(fèi)用確認(rèn)函、混凝土抗壓強(qiáng)度檢測報告等來往于中建X局公司和XX租賃公司之間的函件、單據(jù)等證據(jù)，均由中建X局公司或XX租賃公司掌控，上訴人提交上述證據(jù)的原件確有困難，根據(jù)《民事訴訟法》第七十三條和《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（2022修正）》第一百一十一條之規(guī)定，上訴人可以提交復(fù)印件。
2、對于上述由中建X局公司或XX租賃公司持有和控制的證據(jù)原件，在本案召開庭前會議時，上訴人已提請法庭責(zé)令中建X局公司或XX租賃公司向法庭提供，但中建X局公司或XX租賃公司卻無正當(dāng)理由拒不提供，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九十五條“一方當(dāng)事人控制證據(jù)無正當(dāng)理由拒不提交，對待證事實(shí)負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人主張該證據(jù)的內(nèi)容不利于控制人的，人民法院可以認(rèn)定該主張成立”之規(guī)定，法庭對上訴人提供的上述證據(jù)復(fù)印件及證明內(nèi)容應(yīng)當(dāng)予以認(rèn)定。
綜上所述，上訴人認(rèn)為：一審法院僅以租賃合同的約定作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)，未查明租賃合同的實(shí)際履行情況，沒有全面查清案件事實(shí)；一審法院未支持上訴人主張的租金、變更費(fèi)用、模板開孔損壞費(fèi)、材料賠償費(fèi)、超期租賃費(fèi)、違約金和逾期付款損失，明顯錯誤，應(yīng)予徹底糾正。請二審法院依法查明案情，支持上訴人的上訴請求，維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
此致
江門市中級人民法院
上訴人：山西XX科技有限公司